[ 更换 ]
包头装修装饰网 - 全国专业的装修公司信息网站
热门城市
北京上海广州深圳成都杭州南京武汉天津西安重庆青岛沈阳长沙大连厦门无锡福州济南宁波昆明苏州郑州长春合肥南昌哈尔滨常州烟台南宁温州石家庄太原珠海南通扬州贵阳东莞徐州大庆佛山威海洛阳淮安呼和浩特镇江潍坊桂林中山临沂咸阳包头嘉兴惠州泉州三亚赣州九江金华泰安榆林许昌新乡舟山慈溪南阳聊城海口东营淄博漳州保定沧州丹东宜兴绍兴唐山湖州揭阳江阴营口衡阳郴州鄂尔多斯泰州义乌汕头宜昌大同鞍山湘潭盐城马鞍山襄樊长治日照常熟安庆吉林乌鲁木齐兰州秦皇岛肇庆西宁介休滨州台州廊坊邢台株洲德阳绵阳双流平顶山龙岩银川芜湖晋江连云港张家港锦州岳阳长沙县济宁邯郸江门齐齐哈尔昆山柳州绍兴县运城齐河衢州太仓张家口湛江眉山常德盘锦枣庄资阳宜宾赤峰余姚清远蚌埠宁德德州宝鸡牡丹江阜阳莆田诸暨黄石吉安延安拉萨海宁通辽黄山长乐安阳增城桐乡上虞辽阳遵义韶关泸州南平滁州温岭南充景德镇抚顺乌海荆门阳江曲靖邵阳宿迁荆州焦作丹阳丽水延吉茂名梅州渭南葫芦岛娄底滕州上饶富阳内江三明淮南孝感溧阳乐山临汾攀枝花阳泉长葛汉中四平六盘水安顺新余晋城自贡三门峡本溪防城港铁岭随州广安广元天水遂宁萍乡西双版纳绥化鹤壁湘西松原阜新酒泉张家界黔西南保山昭通河池来宾玉溪梧州鹰潭钦州云浮佳木斯克拉玛依呼伦贝尔贺州通化朝阳百色毕节贵港丽江安康德宏朔州伊犁文山楚雄嘉峪关凉山雅安西藏四川广东河北山西辽宁黑龙江江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南海南贵州云南陕西甘肃青海台湾内蒙古广西宁夏香港澳门

新房装修超期206天,业主起诉装修公司获赔4万余元 法官:企业应具预见性并作协调安排

业主 企业 公司 协调

早该入住的新房却因各种因素延期200余天,作为业主,应该如何维护自身合法权益?近日,四川自贡的杨先生就将延误工期的装修公司告上了法庭,要求其按照合同约定赔偿违约金。

最终,自贡市自流井区人民法院酌定该装饰装修工程逾期206天,在抵扣掉原告方未支付的工程款后,判决被告某装修公司向原告杨某某支付工程逾期违约金43800元。

承办法官表示,“被告作为一家专门从事装饰装修工程的企业,应当具有一定的预见性,并能作出相应的协调和安排”。而业主在选择家装时应多关注公司资质、施工水平、质保服务等,规范签订合同,在合同中标注清楚彼此的义务,及时留存证据,以保障自己的合法权益。

新房装修:

约定工期150天,实际装修360天

业主要求装修公司赔偿违约金

2020年4月21日,自贡市民杨先生与当地一家装修公司签订《家庭室内装饰装修工程定金协议》,约定对其新房进行装修,并支付定金10000元。同年5月22日,双方签订《家庭室内装修工程施工合同》(以下简称施工合同),杨先生再次支付定金10000元。

新房装修超期206天,业主起诉装修公司获赔4万余元 法官:企业应具预见性并作协调安排

↑某家装公司工作人员正在进行装修刷墙。资料配图 据IC photo

承办法官介绍,双方在合同中约定:甲方(杨某某)将其所有的房屋装饰装修工程发包给乙方(某装修公司)。乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料,合同总价款236000元。开工日期为2020年6月3日,工期为150天(不含法定节假日、春节放假30天)。由于甲方或乙方原因致使工期延误,每延误一日工期由责任方向对方支付工程总造价2‰的违约金。

2020年6月3日,装修公司组织人员开始施工。然而,此次装修进展并没有想象的那么顺利。直到2022年1月1日,杨先生才入住该房屋。

杨先生认为,除去法定节假日及春节前后期间,实际工期共360天,超出了约定工期210天。为此,杨先生要求某装修公司按照合同约定赔偿延期违约金。

法院判决:

酌定工程逾期206天

装修公司支付违约金43800元

针对赔偿延期违约金的问题,双方协商无法达成一致,杨先生一纸诉状将装修公司告上了法庭,要求赔偿延期违约金10万余元。

庭审过程中,装修公司辩称,工期延误与杨先生组织材料不及时、全国限电等因素有关,责任不在己方,因此拒绝赔偿。

自贡市自流井区人民法院在审理过程中查明,该装修工程自2020年6月3日开工,按照原被告双方签订的施工合同约定,应当在标准施工天数150天之内完成。但实际情况却是,双方未进行验收和交接,杨先生于2022年1月1日入住新房。

新房装修超期206天,业主起诉装修公司获赔4万余元 法官:企业应具预见性并作协调安排

↑资料配图 据IC photo

“被告作为一家专门从事装饰装修工程的企业,应当具有一定的预见性,并能作出相应的协调和安排。”承办法官介绍,双方在施工合同中约定了被告“包工、部分包材料,原告提供部分材料”,因此,被告所称“只包工、不负责材料组织、不负责工地各项目协调”的主张不成立。至于环保、限电、疫情等因素的影响,被告也均未举证证明。基于原告于2022年1月1日入住,法院视为原告已经实际接收和使用该房屋,遂确定该装饰装修工程的完工时间为2021年12月31日。

最终,法院酌定该装饰装修工程逾期206天,在抵扣掉原告方未支付的工程款后,法院依法判决:被告某装修公司向原告杨某某支付工程逾期违约金43800元。

法官说法:

双方应明确义务并及时留证

企业应具预见性并作协调安排

承办法官表示,延期是业主和装修公司都不愿意看到的结果,但是在实际生活中,装修延期也时常发生。业主在选择家装时应多关注公司资质、施工水平、质保服务等,规范签订合同,在合同中标注清楚彼此的义务,及时留存证据,以保障自己的合法权益。

作为施工方,应当具有一定的预见性,并能作出相应的协调和安排。同时,更应当诚信经营、规范管理,依约履行合同,建立良好品牌形象。

李慧玲 曾尚斌 红星新闻记者 袁伟

责编 任志江 实习编辑 朱洁英

(下载红星新闻,报料有奖!)

新房装修超期206天,业主起诉装修公司获赔4万余元 法官:企业应具预见性并作协调安排

相关内容

2018包头装修公司排名大全 前三名终于揭晓了

大家在装修时都想看看各家装修公司的实力,今天为了更好地让大家了解包头的各个装修公司,小编就为大家整理了包头装修公司排名大全,希望可以给大家做个参考。我们首先来看一下2018包头装修公司排名。 看了这张表,我们就明白了包头装修公司排名前十都是···

包头家装公司哪家好?包头口碑家装公司推荐

城市人家装饰(集团)有限公司是由国内大型房地产公司及金融投资机构投资的大型家居装饰企业。公司秉承集团总公司倡导的为客户营造“健康家居,健康生活”的服务宗旨,致力于环保、健康家装,并取得了丰硕成果,得到鹿城百姓的广泛信赖,被称为“健康家居使者···

不知道包头有哪些装修公司?来包头装修网一看便知

包头装修网小编整理了十几个包头装修公司资料,希望能帮到大家!装修是件大事,还是要找一些正规的装修公司去帮您家装修,这样您也装的放心,住的安心。好了,包头装修网小编废话也不多说了,一起来了解下吧!不知道包头有哪些装修公司?别着急!来包头装修网···

房子装修:性价比公司哪家强?包头木廷装饰来帮忙

来到店里看到公司的前台,感觉一股绿意映入眼帘,木廷装饰公司的这个圆形logo设计的很有创意啊 公司现在举行什么活动吗?有好多礼品在摆放在这里,还有砸彩蛋的活动呢? 小编问过负责人才知道,现在公司有个旧房改造活动,价格只要588元/㎡,前三名···

简单漂亮有质感婚房设计案例赏析 包头装修公司推荐

本次包头装修公司带来的是一套婚房装修案例,这次要探讨的主题就是怎么让婚房更温馨舒适呢?一起来看看这套案例怎么设计的吧。 客厅采用原木色的地板,使空间得到了视觉上的延伸,电视背景墙并没有做很复杂的处理,白色的地台作为电视柜进行映衬。 客厅的主···

100平米地中海风格案例纯美自然 包头装修公司推荐

面积:100平米风格:地中海风格下面就随着包头装修公司一起来欣赏一下吧。 客厅主调色系采用蓝+白,犹如西班牙蔚蓝的海水与白色沙滩。白色明亮的吊灯+射灯,使得颜色饱和度很高,体现出色彩绚丽的一面。 深蓝色布艺沙发,蓝白相间的花纹地毯,浅色斑点···

包头装修公司哪家好?包头装修网向您推荐城市人家

夏日即将过去,要装修的伙伴们也开始陆续动起来了,包头的伙伴们是否还在为不知道选哪家装修公司而发愁,那么包头装修公司哪家好呢?今天包头装修网又来给大家送福利了,包头城市人家装饰公司自成立以来一直深受包头广大业主的喜爱,今天包头装修网将带大家走···

包头昆区装修公司有哪些?哪家最好?包头装修网全面解析

包头昆区装修公司有哪些? 包头昆区装修公司哪家最好?本期包头装修网为大家分享的五家包头昆区装修公司无论是在品牌质量还是装修效果方面都是名列前茅的!下面一起看一下它们的具体信息吧!包头昆区装修公司一:包头城市人家装饰地址:内蒙古自治区包头市昆···

包头装修公司哪家好?包头装修公司排名大揭晓

包头装修公司哪家好?包头装修公司排名大全出来了,今天包头装一网小编就为大家来分享包头装修公司排名。 包头装修公司哪家好?装一网小编就为大家介绍一下前三名,希望可以帮助到大家。 包头装修公司哪家好? 包头装修公司排名第一名:异度装饰异度装饰是···

包头装修公司哪家好?大麒豪装第六代整装模式新体验全面开启

包头装修公司哪家好?包头大麒豪装近万平超大营业厅,1:1八大风格实景样板间让你领略现代装修的魅力,同时这个11月包头大麒豪装品质家装节来袭,六重优惠样样都是惊喜! 包头大麒豪装是一家集媒体运营、广告营销、体验营销、服务营销、工厂店直接供货为···

这是外地粉丝,包头粉丝装修前多对比一下装修公司,一定要...

88平房子设计完增项太多、2万定金退?不退?你好,刚忙完,你说去年交了2w的定金跟装修公司签订合同了,前段出设计图和效果图了,但是后面发现增项太多了,看了套餐里面的材料不满意。前几天跟她们协商她们又说给我升级套餐,我现在就是想自己装修。这个···

包头哪家装修公司靠谱?包头装修公司排名前五强

想要在包头找到一家实力靠谱的装修公司,业主还是需要花费一定的精力,同时在连接过程中,不要以为参考价格,多看看公司工艺,口碑,材料等方面,下面就由小编为大家介绍包头哪家装修公司靠谱?包头装修公司排名前五强。一、包头哪家装修公司靠谱包头城市人家···

包头装修公司排名榜前十强,包头装修公司大全

包头装修公司选择哪家好?选择一家专业正规的装修公司,自己可以省心放心很多。包头的装修公司也有不少,有的朋友第一次装修,对包头的装修公司情况还不太了解。接下来就为大家介绍一下包头装修公司排名榜前十强吧!注意:以下排名不分先后,仅供参考!一、包···